工程施工合同,又稱建筑安裝工程承包合同,是承包人進行工程建設施工,發(fā)包人支付價款的合同。下面小編給大家?guī)砉こ淌┕ず贤０?，希望大家能夠喜歡。

工程施工合同模板篇1

甲方：

乙方：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包工程內(nèi)容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質(zhì)量由甲方負責)。

四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價 元，工程總造價 。

五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質(zhì)保金外)一次性結(jié)清，保修期滿后，退還質(zhì)保金。

六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務：甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔。

在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。

七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。

八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi)，必須派人到場維修，否則甲方有權(quán)自行維修，所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。

九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（公章）__________________

乙方（公章）__________________

______年______月______日

工程施工合同模板篇2

發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

承包方（以下簡稱乙方）__________________

一、工程概況

1、工程名稱：__________________

2、工程地點：__________________

二、工程承包范圍

安全維護及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造價

工程造價為：__________________元整

五、質(zhì)量標準

1、質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。

2、使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

（1）本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

（2）本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合______省標準規(guī)程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

1、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進行編制。

2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執(zhí)行。

3、具體工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%.

2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

十一、安全生產(chǎn)和文明施工

認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方（公章）__________________

乙方（公章）__________________

______年______月______日

工程施工合同模板篇3

發(fā)包方：

承包方：

一、工程地點

場隊。

二、工程性質(zhì)

包工包料。

三、工程造價

四、施工期限

自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。

五、付款方式

工程開工前甲方向乙方支付現(xiàn)金元整，工程完工經(jīng)驗收合格后，于________年____月____日一次性付清余款

六、工程內(nèi)容：

架設10線路700米，導線采用G-50型。

七、雙方的權(quán)利和義務

1.甲方有權(quán)派監(jiān)理人員對工程質(zhì)量進行監(jiān)理，乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現(xiàn)場技術(shù)監(jiān)理，對不符合質(zhì)量的施工路段及時進行返工。

2.甲方做好各項協(xié)調(diào)工作，保證乙方能順利的施工。

3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規(guī)范要求。

4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產(chǎn)管理，凡施工中出現(xiàn)的安全責任事故均由乙方承擔。

八、違約責任

1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外)，每延長一天罰款元。

2.工程完工后，經(jīng)驗收不合格的路段及保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。

3.工程經(jīng)驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。

九、其它

1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

________年____月____日________年____月____日

工程施工合同模板篇4

發(fā)包方（甲方）：__X

承包方（已方）：__X

為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將__X委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

一、工程地點：

__。

二、工程內(nèi)容

土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

三、工期

1、開工日期：本項目工程從__X年__X月__X日起至__X年__X月__X日止，共__X個日歷天。

2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

四、工程合同價款

經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：X整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。

五、承建方式

乙方對工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。

六、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣__X整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2、待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣__X整。

3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣__X整。

4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣__X整。

七、工程質(zhì)量

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到__X級。

2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。

3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

八、工程竣工驗收結(jié)算

乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后__X天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于__X個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。

九、延期違約責任

乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣__X元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣__X元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。

十、養(yǎng)護管理

1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

2、質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。

十一、合同生效與終止

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。

十二、合同份數(shù)

本合同一式__X份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)__X份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方代表（蓋章）__X

乙方代表（蓋章）__X

合同簽訂日期：

簽約地點：____

工程施工合同模板篇5

發(fā)包人（甲方）：_____________________

地址：________________________________

法定代表人：__________________________

聯(lián)系電話：____________________________

承包人（乙方）：_____________________

身份證號：____________________________

聯(lián)系電話：____________________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項訂立本合同。

第1條

甲方將位于_______市_______內(nèi)，所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍：_______市_______廠房地面工程施工，包括窗臺以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔，包工包料，乙方為安全施工、文明施工第一責任人。

第2條

開工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。

第3條

合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結(jié)算工程款，乙方承包單價一次包定。如有個別因素發(fā)生最終按乙方實際完成工程量據(jù)實結(jié)算工程款。

第4條

甲方開工前提供具備開工條件的施工場地，需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。

第5條

乙方在開工過程中，嚴格按國家和地方有關(guān)規(guī)定及甲方要求執(zhí)行，而如發(fā)生安全責任事故對第三人人身財產(chǎn)損害，由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。

第6條

施工所需要的機械設備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內(nèi)，甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。

第7條

工程款支付（兩次性支付）

7.1第一次付款_______年_______月_______日前，付給人工費_______萬元。

第二次付款_______年_______月_______日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收據(jù)為憑）

7.2若甲方到期未給付工程款，承擔違約責任，違約金為_______萬元。

第8條

本合同正本兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。

甲方：_____________________乙方：________________________

法人代表：_________________責任人：______________________

________年________月______日________年________月________日