建設(shè)施工合同范本模板

時間：2024-02-19 07:23:59 子?xùn)| 合同范本

現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下小編在這給大家整理了一些建設(shè)施工合同范本模板，希望對大家有幫助！

建設(shè)施工合同范本模板1

上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務(wù)：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務(wù)：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應(yīng)全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

建設(shè)施工合同范本模板2

發(fā)包方：(甲方)

承包方：(乙方)

依照合同法和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。

一、建設(shè)內(nèi)容

(1)工程名稱

二、計價方式

(1)參照結(jié)算表價格按實結(jié)算。

(2)款項支付與移動結(jié)算同步。

三、建設(shè)工期

(1)根據(jù)移動公司要求，在規(guī)定的期限內(nèi)完成。

四、違約責任

(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項，如預(yù)期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

(2)發(fā)生合同糾紛時，當事人雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成的，可申請調(diào)解，或者直接向人民法院起訴。

五、其他

(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

(2)本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議。

(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。

(4)其他相關(guān)本項目的約定，見附件。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

建設(shè)施工合同范本模板3

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

地址：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方就本建設(shè)工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：建設(shè)工程

2、工程地點：

3、資金來源：

4、工程建設(shè)內(nèi)容：

二、工程承包方式及范圍

1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。

2、承包范圍：

(1)乙方按圖紙設(shè)計的要求來施工，承擔本工程基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)主體工程施工。

(2)砌體部分：乙方按甲方提供設(shè)計圖紙承擔一層車庫、電梯間、樓梯間墻體。承擔二至八層所有外墻墻體、樓梯間、電梯間、分戶隔墻施工，墻體采用180厚粘土磚砌筑;

(3)門窗部分：乙方按甲方提供的設(shè)計圖紙承擔一層⑾軸車庫門、入戶門施工：承擔二至八層所有外墻門窗、每層二單元入戶門的施工。窗采用閩凱鋁合金，門采用奮安防盜門;

(4)梯間部分：乙方按甲方提供的設(shè)計圖紙承擔石板材桃花紅貼梯面，不銹鋼樓梯扶手，梯間墻面水泥漆，公用照明;

(5)外墻水泥砂漿粉刷、永得利外墻水泥漆，內(nèi)墻(有砌筑部分)采用水泥砂漿粉刷。

(6)屋面部分：隔熱層及防水層;

(7)水電部分：乙方按甲方提供的設(shè)計圖紙承擔套內(nèi)照明部分預(yù)埋管埋設(shè)，承擔水、電到戶(到配電箱、水表箱)。

(8)基礎(chǔ)按圖中正負00到二米三的標高來做，施工過程中如果基礎(chǔ)不結(jié)實，由甲方另行計價。

(9)外墻架：由乙方來定。

(10)澆水泥時，一切上料的東西由乙方來定，甲方無權(quán)干涉。

三、合同期限

本工程合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天，即開工日期為年月日，竣工日期為年月日。

四、質(zhì)量標準

工程質(zhì)量標準：承建分部分項工程質(zhì)量合格

五、合同價款

本房屋由乙方承建：(1100元/㎡)。

六、工程質(zhì)量和技術(shù)要求

l、乙方必須嚴格按甲方核定的工程內(nèi)容、設(shè)計方案、施工圖紙、文件說明進行實施，抓好工程質(zhì)量。

2、乙方應(yīng)按施工圖紙要求編制施工組織設(shè)計，確定施工進度計劃。施工期間，應(yīng)按甲方要求工程進度、施工質(zhì)量和相關(guān)控制措施的情況。

3、工程建設(shè)使用的主要原材料，在進場時經(jīng)檢驗合格后方可使用。乙方需提供原材料的產(chǎn)品。

4、工程施工過程中隨時接受甲方的檢查檢驗，乙方應(yīng)為檢查檢驗提供便利條件。所有分部、分項工程必須由甲方指定的施工監(jiān)管人員驗收合格后方可進行下一道工序施工，并及時做好工程工作。未經(jīng)檢查驗收的，乙方擅自進行下一道工序施工，甲方有權(quán)責成乙方返工。若乙方自行隱蔽未辦理手續(xù)，則未簽證部分在工程決算中不予確認。關(guān)鍵部位未經(jīng)簽證乙方自行隱蔽，甲方有權(quán)要求復(fù)驗，由此產(chǎn)生的所有費用由乙方自行承擔。

5、本工程施工前，甲方必須保證通電、通水、通路，建筑面積平整，不能影響施工。

七、安全施工

在施工期間，乙方應(yīng)遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定;嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。乙方必須辦理好有關(guān)的保險業(yè)務(wù)，參與工程建設(shè)的施工人員必須投保人身意外傷害險。因乙方采取安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

八、工程變更

工程原設(shè)計需要變更時，應(yīng)征得甲方同意，并由原設(shè)計單位提供變更后的相應(yīng)圖紙與說明。因變更導(dǎo)致合同價款的增加，由甲方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。未經(jīng)甲方同意擅自增減項目、規(guī)模、更改設(shè)計方案，由此造成的工程造價增

加，浪費或影響工程質(zhì)量等后果均由乙方自行負責。

九、工程竣工驗收

工程具備竣工驗收條件，乙方向甲方申請工程竣工驗收，遞交竣工驗收報告提供完整的竣工資料。對符合驗收要求的工程，甲方收到竣工報告后將進行初步驗收，同時將向甲方申請驗收。甲方收到乙方申請驗收時，需在十五天之內(nèi)組織驗收。

十、工程價款的支付與結(jié)算

1、本工程合同簽訂后，甲方付給乙方進場費十萬元，澆筑到三層樓板，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第三層至第六層澆筑完，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第七層至第八層澆筑完，甲方及時付給乙方工程進度款391000元整。

2、工程在結(jié)算后的三個月內(nèi)甲方無法付清剩余款項的，按《中華人民共和國合同法》第二百八十六條執(zhí)行。甲方住建房每平方米按1600元抵押給乙方換臵。

十一、違約責任

1、甲方不按合同約定支付工程進度款，導(dǎo)致施工無法進行時，乙方可停止施工，由甲方承擔違約責任。

2、因甲方原因造成工程延誤所造成的經(jīng)濟損失由甲方負責，若因乙方原因造成工程延誤造成的經(jīng)濟損失由乙方負責，并由此承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任。若遇有人力不可抗拒的自然災(zāi)害而發(fā)生的損失，按國家有關(guān)規(guī)定處理。

十二、合同爭議解決辦法

合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議應(yīng)雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起訴。

十三、附則

1、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

2、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字及簽證單位蓋章后生效。

3、乙方施工范圍不包括管道、電梯安裝、消防水池、室外工程、下水溝及水溝內(nèi)外的粉刷。

4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商一致并經(jīng)簽證單位同意且簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充款。

5、主樓全部完工后，三個月內(nèi)甲方無能力支付工程款時，甲方必須以樓房三層和五層抵押給乙方。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

法定代表人：(蓋章)法定代表人：(蓋章)

單位賬戶名稱：單位賬戶名稱：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

簽訂時間：年月日

建設(shè)施工合同范本模板4

施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。

發(fā)包人(全稱)：__________________

承包人(全稱)：__________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內(nèi)容：

工程立項批準文號：

資金

二、工程承包范圍:

三、合同工期：開工日期竣工日期

四、工程質(zhì)量標準:質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定為合格工程標準為依據(jù), 承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。

五、合同價款

金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)

￥：_____________________________元

六、組成本合同的文件包括：

1、本合同專用條款

2. 標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

3、圖紙

4、工程量清單

5、工程報價單或預(yù)算書,雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成.

七.發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù)：6套.發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù)，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由承包人承擔。承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。

監(jiān)理單位委派的工程師

姓名：_______________職務(wù)：________________發(fā)包人委托的職權(quán)：__________________

需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán)：______________________________________________

發(fā)包人派駐的工程師

姓名：________________職務(wù)：________________________

職權(quán)：_________________________________________________________________________

承包方項目負責人: 承包人委托的職權(quán):

項目經(jīng)理:

八.雙方約定現(xiàn)場工程師工作職權(quán):

工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應(yīng)進行糾正。除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。

工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復(fù)的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織設(shè)計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，項目經(jīng)理應(yīng)當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師關(guān)交報告。責任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

九.發(fā)包方的工作:

1.在開工前7日內(nèi)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，約定的施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通;

2.向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)在開工前7日內(nèi)完成;

3.確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現(xiàn)場交驗在開工前7日內(nèi)完成;

4.組織承包人和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底在開工前7日內(nèi)完成;

5.協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護建筑)