建筑工程施工合同讀后感
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_____________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_____________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱(chēng):_____________________
(二)工程地點(diǎn):_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護(hù)及整改
三、合同工期
_______天
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為:______________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
7.1本工程計(jì)算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(_______,《_______省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第_______號(hào)),《_______省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取,材料價(jià)格按照施工同期《_______建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià),信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)),一次停水、停電_______小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的_______%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的_______%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的_______%,自工程驗(yàn)收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題_______天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒(méi)有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________乙方:______________________
代表人:___________________代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同讀后感篇2
發(fā)包人(全稱(chēng)):______________________________
承包人(全稱(chēng)):______________________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):___________________________________________
工程地點(diǎn):___________________________________________
工程內(nèi)容:___________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):__________
資金來(lái)源:___________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________________________________________
三、合同工期
開(kāi)工日期:___________________________________________
竣工日期:___________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________________________________________
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):__________元(人民幣)¥:________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標(biāo)通知書(shū)
3、投標(biāo)書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:________年__________月__________日
合同訂立地點(diǎn):_______________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________承包人:(公章)________________
住所:_______________________住所:________________________
法定代表人:________________法定代表人:__________________
委托代表人:________________委托代表人:__________________
電話(huà):______________________電話(huà):_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________________開(kāi)戶(hù)銀行:____________________
賬號(hào):______________________賬號(hào):_________________________
建筑工程施工合同讀后感篇3
發(fā)包發(fā)(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將______工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù),特簽訂本合同:
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型機(jī)具、掃帚等),包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價(jià)
__________________.
四、付款方式
進(jìn)度款按完成工程量______按月支付,竣工退場(chǎng)支付______.
五、甲乙雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任:
提供圖紙、平面放線(xiàn)、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機(jī)械、安全帽、購(gòu)買(mǎi)施工期間員工意外保險(xiǎn)、提供足夠材料。
2、乙方責(zé)任:
(1)按圖施工,以甲方交底執(zhí)行,并按照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工,做好工程自檢,確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
(2)砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時(shí)確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負(fù)3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿(mǎn),墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時(shí)要平直,用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時(shí)必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門(mén)窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時(shí)清理并再利用,必須做到當(dāng)天工完場(chǎng)清。
(3)內(nèi)墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網(wǎng),先定點(diǎn),現(xiàn)成管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰,批灰過(guò)程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽(yáng)角平整,垂直通長(zhǎng)誤差不草果3mm,且無(wú)空股裂縫,落地灰及時(shí)清理再利用,施工現(xiàn)場(chǎng)工完場(chǎng)清。
(4)外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng)管理人員配合施工,并經(jīng)專(zhuān)業(yè)管理人員驗(yàn)收合格后方能批灰。批灰過(guò)程中,垟面須先濕水,沙漿比例達(dá)標(biāo),垟面、陰陽(yáng)角垂直平整誤差低于3mm,且無(wú)空股、裂縫、沙眼。落地灰及時(shí)清理再利用,放線(xiàn)貼磚時(shí)門(mén)窗洞口要求整磚,特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺(tái)、飄板等凸出構(gòu)件,下口做滴水,上口做斜水,門(mén)窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿(mǎn),確保不滲水,滲水保修。
(5)室內(nèi)粘貼:地板粘磚時(shí),地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗(yàn)收后方能開(kāi)始貼磚。粘貼時(shí)確保無(wú)空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛(wèi)生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無(wú)存水現(xiàn)象。
(6)施工過(guò)程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象,后果全部由乙方承擔(dān)。施工時(shí)嚴(yán)禁浪費(fèi)材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔(dān)。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實(shí)際人數(shù)每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動(dòng)退場(chǎng)處理。工程款按實(shí)際工程量的70%結(jié)算。
(8)工期進(jìn)度:乙方必須按以上進(jìn)度準(zhǔn)備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款______元,拖延3天以上甲方有權(quán)另進(jìn)班組,以保住工期按時(shí)完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款______元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款______元。
(3)宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款______元,并沒(méi)收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關(guān),每人次罰款______元;
(5)施工中浪費(fèi)材料,按原價(jià)十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款______元,造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé);
(7)違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問(wèn)題,似情節(jié)輕重處以罰款不等,如多次出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,停工整頓,嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場(chǎng),工程款按60%結(jié)算。
(8)工傷、工故乙方承擔(dān)30%.
七、其他事項(xiàng)
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款______元,嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理,一切法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù),本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價(jià)賠償,違規(guī)操作損壞機(jī)械者,維修費(fèi)用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。
3、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時(shí)結(jié)算余款后自動(dòng)失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方(甲方)簽字:__________________
承包方(乙方)簽字:__________________
簽訂日期:______年______月______日
建筑工程施工合同讀后感篇4
甲方:公司名稱(chēng) (發(fā)包方)
乙方: 項(xiàng)目部,負(fù)責(zé)人: 負(fù)責(zé)人身份證: (承包方)
根據(jù)甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》所規(guī)定之內(nèi)容,甲乙雙方就乙方的內(nèi)部承包考核事宜,經(jīng)充分協(xié)商后自愿達(dá)成合同內(nèi)容如下:
一、 工程概況:
建設(shè)單位 工程名稱(chēng) 建筑面積 工期 質(zhì)量等級(jí)要求 合同價(jià)款(大寫(xiě)) 安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌金 三材供應(yīng)情況
二、 承包范圍及方式:
承包范圍: 承包方式:項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人自負(fù)盈虧、內(nèi)部承包考核制。
三、 結(jié)算方式:
1、 乙方應(yīng)上繳甲方的管理費(fèi)(包括代收代交)按本工程總造價(jià)的 %計(jì)算。 若工程無(wú)重大質(zhì)量安全事故,做到文明施工按期交房,則按 %上交甲方管理費(fèi)。其他按細(xì)則執(zhí)行。
2、 市勞保統(tǒng)籌基金按工程決算中實(shí)收實(shí)繳計(jì)算。
3、 水電配合費(fèi):臨設(shè)(辦公、宿舍)水電由公司水電安裝部負(fù)責(zé)安裝,土建不再收取配合費(fèi),安裝生活用水電自理。
4、 工程結(jié)款:建設(shè)單位進(jìn)度款到賬后,扣去乙方應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)金,根據(jù)乙方提供的合法票據(jù),經(jīng)甲方財(cái)務(wù)部核實(shí)后撥給乙方使用。
四、 違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決:
1、 任一方違約的應(yīng)按合同價(jià)款的 %對(duì)非違約方承擔(dān)違約責(zé)任;造成非違約方損失的還應(yīng)對(duì)其實(shí)際損失進(jìn)行賠償。
2、 因履行本合同書(shū)而發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方一致同意由甲方公司所在地法院管轄審理。
五、 本合同書(shū)經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即生效,至本工程項(xiàng)目應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)全部清結(jié)時(shí)自行終止。本合同書(shū)附件系本合同不可分割之組成,與本合同書(shū)具有同等效力。
六、 本合同一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份。
甲方(蓋章) 乙方(簽字):
代表(簽字): 身份證:
簽訂日期: 簽訂日期:
建筑工程施工合同讀后感篇5
發(fā)包方(以下稱(chēng)甲方):__________________
承包方(以下稱(chēng)乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱(chēng):__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查,保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù),如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損,乙方需無(wú)條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng),保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無(wú)法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同讀后感篇6
發(fā)包方(以下稱(chēng)甲方):___________承包方(以下稱(chēng)乙方):___________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
身份證號(hào)碼:___________________身份證號(hào)碼:___________________
為了保證工程施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達(dá)到甲乙雙方互惠互利的目的,經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù),現(xiàn)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):_________________________
2、工程地點(diǎn):_________________________
3、工程內(nèi)容:_________________________
4、工程面積:_________________________
5、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_________________
第二條工程項(xiàng)目期限
1、合同工期總共歷時(shí)____________天(日歷天);
開(kāi)工日期:____________年____________月____________日;
竣工日期:____________年____________月____________日。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期可相應(yīng)順延:
(1)在施工中如因停電、停水____________小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電____________天以上(每次連續(xù)____________小時(shí)以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
(2)因臺(tái)風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的,不得請(qǐng)求順延工期。
第三條工程承包內(nèi)容
1、工程承包形式:_________________________
2、工程承包范圍:_________________________
第四條工程項(xiàng)目結(jié)算及付款方式
1、合同生效后____________日內(nèi),甲方付____________萬(wàn)元(大寫(xiě))(¥____________元)工程預(yù)付款。
2、甲方按核實(shí)的工程進(jìn)度,于收到工程月報(bào)____________日內(nèi)支付工程進(jìn)度款。
3、工程進(jìn)度款支付達(dá)工程總造價(jià)的____________%時(shí),不再按進(jìn)度付工程款,而在辦完交工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)支付____________%的款,留____________%的質(zhì)保金,保修期滿(mǎn)后支付結(jié)乙方。
4、若甲方拖欠工程款時(shí),應(yīng)按本工程經(jīng)辦的銀行當(dāng)時(shí)貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進(jìn)度時(shí),其造成乙方停、窩工損失應(yīng)由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
6、在驗(yàn)收過(guò)程中,如有不合格項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在雙方驗(yàn)收時(shí)商定的時(shí)間內(nèi),由施工單位修好。否則,超過(guò)一天按保留價(jià)款萬(wàn)分之三罰款。
7、撥付工程款時(shí)乙方應(yīng)到有關(guān)部門(mén)開(kāi)“建筑安裝專(zhuān)用發(fā)票”,甲方憑蓋有乙方印章的發(fā)票撥付工程款。
8、甲方應(yīng)將工程款撥至乙方指定帳戶(hù)內(nèi),不得直接撥至施工隊(duì)或班組,否則,所造成的一切質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由甲方負(fù)責(zé)。
第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到達(dá)到設(shè)計(jì)施工圖紙要求及甲方規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求以及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、甲乙雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別達(dá)到設(shè)計(jì)施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求,竣工驗(yàn)收備案合格。
第六條工程驗(yàn)收
乙方工程施工完成,已具備了竣工驗(yàn)收條件,必須提前10天按國(guó)家有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位和開(kāi)發(fā)商提供完整的竣工圖紙,相關(guān)資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等,竣工驗(yàn)收由甲方有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收,分項(xiàng)工程由乙方負(fù)責(zé)。
第七條安全施工
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1、乙方無(wú)故逾期開(kāi)工或逾期完工的,每逾期一天應(yīng)按工程總造價(jià)的____________%支付違約金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天應(yīng)按合同應(yīng)付工程款的____________%支付違約金。
3、乙方采購(gòu)工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患,影響甲方正常使用的,除應(yīng)一次性支付工程總額____________%的違約金,并及時(shí)采取措施返工更改外,每影響正常使用一天,還應(yīng)按工程總造價(jià)的____________%支付違約金。
第九條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方的權(quán)利與義務(wù)
(1)解決材料物資的堆放和臨時(shí)設(shè)施場(chǎng)地。
(2)在乙方不違反合同條例的情況下,保證按照合同約定方式按時(shí)支付工程款。
2、乙方的權(quán)利與義務(wù)
(1)在施工期間嚴(yán)格遵守甲方的一切規(guī)章制度,保護(hù)甲方設(shè)施,乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動(dòng)、閑逛,服從甲方進(jìn)出門(mén)管理。
(2)承擔(dān)本工程施工中的一切安全事故責(zé)任。
(3)按合同工期組織施工,以確保工程按期完成。
(4)把好質(zhì)量關(guān),確保工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織工程驗(yàn)收工作。
(5)組織落實(shí)施工管理人員和材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。
(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害影響,不能按原計(jì)劃正常施工,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方通報(bào),由此而發(fā)生的費(fèi)用增減或損失,雙方協(xié)商解決。
(7)安全文明施工。
第十條爭(zhēng)議解決
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無(wú)法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
2、本協(xié)議于____________年____________月____________日在____________簽署。
3、本協(xié)議一經(jīng)簽字,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守,如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協(xié)議一式____________份,雙方各執(zhí)____________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):___________________
代表人:______________________代表人:_______________________
_________年________月________日_________年________月________日
建筑工程施工合同讀后感篇7
發(fā)包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的原則,就__工程施工的勞務(wù)人工費(fèi)事宜,達(dá)成本合同條款如下,雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條工程概況
(一)工程名稱(chēng):____________________________
(二)工程地點(diǎn):____________________________
(三)施工面積:____________________________
第二條承包范圍
人工挖運(yùn)土石方、回填土;現(xiàn)澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架)、鋼筋制作、安裝;預(yù)制構(gòu)件制作、安裝;砌磚;鋪貼花崗石、廣場(chǎng)磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水層;腳手架搭拆;梯踏步貼面砌、缸磚粘貼;建筑拆除(含除渣)、搭建臨設(shè);零星估工等(除水電安裝及綠化工程外的所有工程)。
第三條承包金額
詳見(jiàn)本合同附件所包含的單價(jià)及名分項(xiàng)包干價(jià)。
承包金額的構(gòu)成=單價(jià)×實(shí)收方量+上、下浮比例金額
本工程勞務(wù)人工費(fèi)除綠化工程外,所有工程價(jià)格均已包括,不再另立項(xiàng)目,若有,現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況確定。
本工程進(jìn)場(chǎng)前乙方向甲方繳納五佰元保證金,工程順利進(jìn)場(chǎng)15日后甲方退還保證金。主要分項(xiàng)工程單價(jià)附在本合同后面,作為合同附件。本單價(jià)已包含了管理費(fèi)、工具費(fèi)、交通費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等一系列費(fèi)用。
第四條工期
(一)開(kāi)工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五條施工技術(shù)要求
(一)每一項(xiàng)工程開(kāi)工前由甲方施工技術(shù)人員向乙方交底,并以書(shū)面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術(shù)交底和施工規(guī)范施工。先作樣板,達(dá)標(biāo)后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗(yàn)收幾個(gè)步驟進(jìn)行,本工序完成驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一工序工作。
第六條雙方責(zé)任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿條件:
2.為乙方施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系:
3.派施工管理班子駐現(xiàn)場(chǎng),對(duì)工程進(jìn)度,工程質(zhì)量及施工步驟進(jìn)行安排,指導(dǎo)乙方施工,并對(duì)質(zhì)量安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(二)乙方工作
1.嚴(yán)格執(zhí)行合同中對(duì)工程工期、質(zhì)量、安全的要求,調(diào)配甲方要求的相應(yīng)工種及工人數(shù)量,服從施工人員的安排,按規(guī)范進(jìn)行施工。
2.加強(qiáng)對(duì)工人的管理,教育工人遵紀(jì)守法,辦理流動(dòng)人員務(wù)工的暫住證等相關(guān)手續(xù)。加強(qiáng)安全、防火、防盜意識(shí)。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗,加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理,做到工完場(chǎng)清。文明施工,周轉(zhuǎn)材料包干使用。①??奂確___%,②。u形扣按____%,③。鋼管、鋼模按____%包干,全獎(jiǎng)全賠。
第七條工程驗(yàn)收
(一)工程質(zhì)量,以國(guó)家工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)良等級(jí)進(jìn)行要求以分項(xiàng)工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良,分部工程確保單位工程優(yōu)良。
(二)以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗(yàn)收依據(jù)。
(三)因乙方造成的質(zhì)量問(wèn)題返工,由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費(fèi)損失。
(四)因甲方指揮錯(cuò)誤造成的返工,由甲方按乙方已作部分的實(shí)際記工,以每人____元一天支付給乙方。
第八條人工費(fèi)支付
(一)工程開(kāi)工后,由甲方向乙方預(yù)支工人生活費(fèi),每人每月共借支代金卷____元,現(xiàn)金____元,每____天借支一次,總額控制。
(二)每____天根據(jù)形象進(jìn)度計(jì)算工作量,若達(dá)到預(yù)計(jì)工期則支付總工作量的70%人工費(fèi)用,完成工作量超出計(jì)劃量,則支付____%,達(dá)不到則支付____%.付款時(shí)必須扣除預(yù)支金額。如甲方不按時(shí)支付工資,乙方有權(quán)向甲方提出發(fā)放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗(yàn)收合格、再計(jì)算總工作量,扣除總借支(預(yù)支代繳保險(xiǎn)費(fèi)),交還借出的全部工具、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、剩余材料、生活用品等,扣除損毀、短缺部份賠償后____日內(nèi)付足總額的____%,余款一個(gè)月后付清。
(四)本工程若經(jīng)有權(quán)單位評(píng)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)良工程,甲方按附件單價(jià)上浮____%結(jié)算;將乙方在施工期間的工具費(fèi)報(bào)銷(xiāo)作為獎(jiǎng)勵(lì);若不能達(dá)到優(yōu)良,甲方則按附件單價(jià)下浮____%與乙方作結(jié)算。
第九條安全責(zé)任
乙方必須嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè),因乙方違規(guī)操作造成的安全事故,由乙方全權(quán)負(fù)責(zé),所發(fā)生的一切費(fèi)用與甲方無(wú)關(guān),工程施工期間乙方必須購(gòu)買(mǎi)全部工人的人身意外傷害保險(xiǎn),保險(xiǎn)金由乙方自理,乙方提交工人名單,甲方為乙方代辦保險(xiǎn)手續(xù)。
第十條
未盡事宜由雙方另行協(xié)商,并成為本合同之附件,雙方共同遵守。
第十一條其它約定
若乙方在施工過(guò)程中其工藝水平、工期達(dá)不到甲方要求,甲方則有權(quán)要求乙方無(wú)條件退場(chǎng)并不予進(jìn)行結(jié)算,甲方所受的工期、信譽(yù)損失也不向乙方索賠。
第十二條
本合同一式二份,甲乙雙方各捃一份,具同等法律效力,雙方簽字(蓋章)后生效,工程竣工驗(yàn)收合格,結(jié)清尾款后自然失效。
甲方(簽章)____________乙方(簽章)___________
________年______月_____日________年______月_____日
建筑工程施工合同讀后感篇8
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng):_______________________。
二、施工地點(diǎn)及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_(kāi)________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計(jì)圖紙按圖施工,甲方按圖驗(yàn)收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護(hù)一年(落葉樹(shù)今冬明春種植,按具體樹(shù)種.種植起算);
4.施工過(guò)程中,由于甲方原因需要返工的,則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實(shí)結(jié)算;養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門(mén)對(duì)綠化工程的要求進(jìn)行驗(yàn)收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè),要求平整度高,整體性強(qiáng),自然泛水,鋪設(shè)間隙不得超過(guò)一指寬。
四、工程造價(jià):工程總造價(jià)為人民幣_(tái)________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設(shè)過(guò)半后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
3.第三次付款,在工程驗(yàn)收后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護(hù)期滿(mǎn)、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日