承攬勞務合同范文
甲方(用人單位):
代表:
電話:
乙方(勞動者):
身份證號:
電話:
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及有關法律、法規(guī)規(guī)定,在平等自愿、公平公正、協(xié)商一致、誠實信用的基礎上,簽訂本合同。
一、勞務合同期限
甲乙雙方約定勞務合同自______年______月_______日起至______年______月_______日止。
二、工作內容及要求
1、乙方根據(jù)甲方要求,從事學校保衛(wèi)工作。
2、乙方應當按照甲方安排的工作內容及要求履行勞動義務。
三、工作時間和休息休假
1、甲乙雙方在工作時間和休息方面協(xié)商一致選擇確定乙方實行輪流運轉工作制。
2、甲方嚴格遵守法定的工作時間,控制加班加點,保證乙方的休息與身心健康,甲方因工作需要必須安排乙方加班加點的,依法給予乙方加班加點工資。
3、甲方為乙方安排帶薪休假。
四、勞動保護和勞動條件
1、甲方對可能產生職業(yè)病危害的崗位,應當向乙方履行如實告知的義務,并對乙方進行勞動安全衛(wèi)生教育,防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害。
2、乙方在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程。
五、勞動報酬
1、甲方應當每月以貨幣形式支付乙方工資,不得克扣或者無故拖欠乙方的工資。
2、乙方在法定工作時間內提供了正常勞動,甲方向乙方支付的工資不得低于當?shù)刈畹凸べY標準。
3、經甲乙雙方協(xié)商一致,對乙方的工資報酬選擇確定甲方對乙方實行基本工資和績效工資相結合的內部工資分配辦法,乙方的基本工資確定為每月_______元(含個人上繳的社會保險);考核工資根據(jù)乙方的工作業(yè)績和實際貢獻按照內部分配辦法考核確定。
4、乙方加班加點的工資,按______元/天,______元/夜的標準發(fā)放。
5、乙方病、事假期間,甲方扣除工資的標準為病假______元/天,事假______元/天。
6、乙方依法享有帶薪假期。
六、社會保險和福利
1、雙方依法參加社會保險(企業(yè)職工養(yǎng)老保險),由乙方按年度繳納社會保險費(企業(yè)職工養(yǎng)老保險,職工意外傷害保險和職工醫(yī)療保險),乙方憑繳費單到甲方報銷(個人繳納部分由乙方自行承擔)。
2、如乙方發(fā)生工傷事故,甲方應負責及時救治,并在規(guī)定時間內,向勞動保障行政部門提出工傷認定申請,為乙方依法辦理勞動能力鑒定,并為享受工傷醫(yī)療待遇履行必要的義務。
七、勞動紀律
甲方制定的勞動紀律應當符合法律、法規(guī)、政策的規(guī)定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方遵照執(zhí)行。
八、勞務合同終止的條件
經甲乙雙方協(xié)商約定,出現(xiàn)下列情形之一的,可以終止勞務合同:
1、勞務合同期滿的。
2、乙方不能履行工作職責,經甲方多次教育仍然未改的。
3、連續(xù)病、事假______天的。
九、違約責任
1、勞務合同一經訂立,即具有法律約束力,雙方應當依法執(zhí)行勞務合同的履行、變更、中止、解除、終止、續(xù)訂以及解除勞務合同經濟補償金的規(guī)定。
2、當事人一方故意或者過失違反勞務合同,致使勞務合同不能履行或者不能完全履行,并給另一方造成經濟損失的,應當依規(guī)定或者約定承擔賠償責任。
十、爭議處理
1、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生勞動爭議,可以協(xié)商解決。不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解;調解不成的,可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。提出仲裁要求的一方應當自勞動爭議發(fā)生之日起______日內向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請。對仲裁裁決不服的,可以自收到仲裁裁決書之日起______日內向人民法院提起訴訟。、
2、甲方違反勞動法律、法規(guī)和規(guī)章,損害乙方合法權益的,乙方有權向勞動保障行政部門和有關部門舉報。
十一、其他
1、勞務合同期內,乙方戶籍所在地址、現(xiàn)居住地址、聯(lián)系方式等發(fā)生變化,應當及時告知甲方,以便于聯(lián)系。
2、本合同未盡事宜,均按國家有關規(guī)定執(zhí)行,國家沒有規(guī)定的,通過雙方平等協(xié)商解決。
3、本合同不得涂改。
4、本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。
5、本合同于簽字之日起生效。
甲方(蓋章):
代表人(簽名):
______年______月______日
乙方(簽名):
______年______月______日
承攬勞務合同范文篇2
甲方(雇主)
單位名稱:
經濟類型:
注冊號:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(雇員)
姓名:
性別:
身份證號:
家庭住址:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方工作需要,聘請乙方從事________________推廣勞務工作,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定,甲乙雙方經平等協(xié)商一致,自愿簽訂本勞務協(xié)議,以資共同遵守。
第一條、本協(xié)議期限為______月。本協(xié)議于_______年___月___日生效。
第二條、乙方承擔的勞務內容、要求為:
(一)甲乙雙方同意:乙方在____________游戲線上線下發(fā)展用戶。
(二)乙方承諾在推廣期,配合甲方進行宣傳,具體推廣資源由乙方安排執(zhí)行。后期推廣資源乙方可自行調配安排,如乙方開展線上或者線下活動,甲方將予以一定配合,配合內容包括但不限于物料提供,賽事組織,官方新聞發(fā)布,GM配合等。
(三)甲方將向乙方平臺提供推廣所需的相關接入工作。
第三條、乙方認為,根據(jù)己方目前的健康狀況,能依據(jù)本協(xié)議第二條約定的勞務內容、要求、方式為甲方提供勞務,乙方也愿意承擔所約定勞務。
第四條、甲方支付乙方勞務費的標準、方式、時間:
(一)勞務費______________________________元整(_________元)/月;
(二)勞務費用的支付方式:每月____號,甲方轉賬到乙方銀行賬號(開戶行:_______________;賬號____________。)
(三)乙方依法應繳納的個人所得稅,甲方依法代為扣繳。
第五條、工作紀律和規(guī)章制度
(一)乙方應遵守甲方的各項規(guī)章制度,服從甲方的領導、管理和指揮,按時完成工作任務,并保守甲方商業(yè)秘密。
(二)乙方違反工作紀律,甲方可依據(jù)本單位規(guī)章制度,給予相應的紀律處分、經濟處罰等,直至解除本協(xié)議。
(三)有下列情形之一,甲方依法或按公司規(guī)定解除乙方勞務協(xié)議的,乙方應當按照勞務協(xié)議的約定向甲方支付賠償金:
1、乙方嚴重違反用人單位的規(guī)章制度的;
2、乙方嚴重失職,營私舞弊,給用人單位造成重大損害的;
3、乙方被依法追究刑事責任的。
第六條、雙方義務責任
(一)甲方:
1、甲方應當依據(jù)協(xié)議約定按時支付乙方勞務費用;
2、甲方按國家和省、市有關勞動保護規(guī)定,提供符合國家安全衛(wèi)生標準的勞動作業(yè)場所和必要的勞動防護用品,切實保護乙方在生產工作中的安全和健康。對從事有職業(yè)危害作業(yè)的,應當定期進行健康檢查。
3、甲方按國家和省、市有關規(guī)定,做好女員工和未成年工的特殊勞動保護工作。
4、雙方都有權簽署本協(xié)議并已經獲得履行本協(xié)議所需要的全部許可和授權;乙方保證采用正規(guī)推廣方式推廣甲方的網(wǎng)絡游戲__________,如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在有惡意修改充值金額行為,視為乙方違約,甲方有權拒付乙方推廣費用及單方面終止本協(xié)議。
(二)乙方:
1、乙方應嚴格遵守與甲方簽訂的各項協(xié)議及制度,甲方有權對乙方違法亂紀和違反勞務相關規(guī)定的行為進行 處罰,對于產生的經濟損失或處罰金由乙方勞務報酬中進行扣除。
2、乙方應接受甲方的對乙方勞務成果的考核,考核不達標者,在支付勞動費時將扣減相應的勞務費。
3、乙方在簽訂本協(xié)議前,應與甲方簽訂《保密承諾書》,保守甲方和服務單位的商業(yè)秘密。
4、乙方嚴重失職,營私舞弊,蓄意損壞商品,串通詐騙或泄露商業(yè)秘密,對甲方、服務單位所在零售網(wǎng)點的利益造成重大損害的,甲方保留追究乙方經濟和法律責任的權利。
第七條、保密義務
(一)乙方負有保守甲方商業(yè)秘密的義務。如因商業(yè)泄密造成對甲方損害的,甲方有權追究其法律責任,并要求乙方予以經濟賠償。
(二)保密約定乙方在甲方就職期間獲取的文件、資料、表格等信息,包括但不限于有關技術資料、圖紙、客戶名單、合作情況、價格、營銷、員工薪酬等,無論是口頭、書面的或是電子文件形式的,無論是客戶的或是本公司的均屬甲方商業(yè)秘密。乙方協(xié)議期內及協(xié)議終止后均必須遵守保密約定,不得向外透露,并絕對禁止使用這些商業(yè)秘密為自己或他人謀取利益;違反本規(guī)定乙方需須賠償甲方一切經濟損失,并承擔賠償。
第八條、發(fā)生下列情形之一,本協(xié)議終止:
(一)本協(xié)議期滿的;
(二)雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的;
(三)乙方由于健康原因不能履行本協(xié)議義務的;
(四)因乙方個人原因連續(xù)請假_______天以上或累計請假達_______天的。
第九條、甲、乙雙方若需解除或終止本協(xié)議,需提前______天通知另一方即可。
第十條、本協(xié)議終止、解除后,乙方應在______天內將有關工作向甲方移交完畢,并附書面說明,如給甲方造成損失、應予賠償。
第十一條、違約責任
甲乙雙方任何一方違約且給對方造成經濟損失,都要承擔經濟責任。具體賠償金額由非違約方和企業(yè)工會,根據(jù)違約者的責任大小和給對方造成經濟損失的情況確定。乙方違約,按甲方獎懲辦法有關規(guī)定,承擔違約責任。
第十二條、糾紛解決方式
因履行本協(xié)議發(fā)生勞動爭議,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成可向__________________仲裁委員會申請仲裁。
第十三條、附則
(一)勞務協(xié)議一式_____份,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份,具有同等法律效力。
(二)本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。
甲方:(簽章)
代表/代理人:
_______年___月___日
乙方:(簽字)
_______年___月___日
承攬勞務合同范文篇3
承 攬 合 同
合同編號:[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數(shù)編號]
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
承 攬 合 同
定作人: (填寫全稱)
承攬人: (填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后 日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以 (寫明檢驗機構) 對定作物質量的認定為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責任:
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責任:
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的 %的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價 ‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費?! ?/p>
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失?! ?/p>
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線)
第十四條 不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條 本合同簽訂地點 (填寫到縣級)
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式 份,定作人執(zhí) 份,承攬人執(zhí) 份。
第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人: (公章) 承攬人: ?。ü拢?
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
承攬勞務合同范文篇4
合同編號:________________________
勞務承包合同
項目名稱:________________________
工程地址:________________________
______年______月______日
發(fā)包方:____________承包方:____________
為了確保“__________________有限公司(以下簡稱甲方)(以下簡稱乙方)”項目工程建設順利開展,甲方將本工程______樓的鋼筋單項勞務工程承包給乙方?,F(xiàn)甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,依據(jù)《合同法》《建筑法》及其他向關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,特訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、勞務承包范圍
乙方按甲方提供的棟號“施工圖及圖說”“施工圖會審紀要”“設計變更”“技術變更”等為依據(jù),具體承包內容如下:
1、鋼筋的上、下車及歸為堆碼工作,自備鋼筋彎曲機,斷料機、砂輪切割機吧、焊機、焊具及施工中的維修費用,鋼筋切割刀片、砂輪切割片、扎絲、斷線鉗、焊條。
2、鋼筋的閃光焊接、電弧焊接、電渣壓力焊接。
3、工程中所有鋼筋的算料、下料、制作、綁扎、砼墊塊的制作、安裝。
4、施工期間施工責任區(qū)的清潔工作,生活區(qū)的清潔衛(wèi)生工作,本單位工程勞務工作必須完成的其他鋪助性工作。
三、勞務承包方式
1、本勞務工程采用包工包料及部分機具的承包方式,即以人工費加鋪助材料及部分機具的大包干形式進行承包。
2、施工工具、機具及主材、耗材的承包范圍
2.1、本工程塔吊和攪拌機有甲方提供。主要工程材料(機水泥、石子、砂、混凝土、鋼管、扣件、對拉絲桿、鋼筋、預埋件)由甲方提供。其他中小型機具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具體包括鋼筋彎曲機、鍛鋼機、焊機、閃光對焊機、電渣壓力焊機、電弧焊機、小推車、鋸片、鉆頭、從配電箱至機械的電線以及用于本鋼筋單項工程勞務工作其他的機具、工具及耗材。甲方提供樓層上的活動配電箱兩個,隨工程主體的上升而上升,進配電箱以前的線由甲方提供,出配電箱以后的線由乙方自行負責。
2.2、本單項工程勞務用扎絲、焊條、切割片、電渣壓力焊的焊劑、花崗石墊塊以及單項工程加班用的電燈等工具、耗材的費用均由乙方承單。耗材由甲方購買,乙方領用,耗材款從乙方勞務工程款中扣除。若乙方對甲方提供的耗材單價由異議,可以自行聯(lián)系商家同甲方材料采購員核價,在單價比甲方所提供價低,且質量好的情況下,甲方應采購該廠家生產的耗材后由乙方領用,乙方也可以自行購買。但乙方若自行購買耗材應提前三日通知甲方。
2.3、主材的損耗控制,實際綱筋耗損不能超過定額的1.5%,超過部分材料按甲方購買價從乙方工程款中扣除。若甲方發(fā)現(xiàn)乙方故意浪費材料,甲方將按乙方浪費材料價值的三倍對乙方處以罰款。
四、勞務工程工期
1、工程開、竣工時間:
1.1、總日歷工期:總日歷工期
1.2、總日歷工期:總日歷工期______年______月______天,竣工時間:______年______月______日。
從開工之日開始計算,在此工期內,乙方應完成全部工作內容并將工期交付甲方。此工期不論任何原因均不得變更或延長。具體各階段的工期以進度計劃和月報為準,分段工期必須抱著那個共工期。
五、勞務工程質量
1、乙方所承包的單項勞務工程必須按照國家及地方行業(yè)主管部門的最新的驗收規(guī)范及甲方要求認真組織施工,達到國家質量驗收標準。每到工序完成后乙方必須陪同監(jiān)理公司、質檢員、現(xiàn)場管理人員同一驗收。
2、各分階段工程的質量和安全文明施工必須經驗收合格標準后,才能進行下階段工程施工。
3、乙方所承包的勞務工程從開始至竣工期間內在施工管理部每月的評比中均為優(yōu)著,以合同單擊上浮5%作為結算承包單價,若在每月的評比中均被評為差者,以合同單價下浮5%作為結算承包單擊。
六、勞務款結算依據(jù)及結算單價
1、本工程所有鋼筋勞務、鋼筋安全文明施工防護搭拆及與鋼筋工作相關工作的人工費包于安建筑面積(以房測院測繪報告確定的面積為準)計算為:____________(基礎部分鋼筋______元/㎡,大寫____________。____________元每噸)。滿足甲方施工要求,達到三峽杯,市級文明工地,增加2元每平米。
2、上述結算單價包括勞務的人工費、鋪材費、安全責任及意外傷害保險、勞保及防護用品、應按相關法律規(guī)定支付的各種工資、高溫補貼、節(jié)假日加班、夜班、趕工補貼、自備工具用具費、醫(yī)療費、差旅費、稅金、外來勞動力就業(yè)證費、崗位培訓費及質量優(yōu)良獎,安全無傷亡事故獎、安全文明施工費用以及完成本合同第二條約定的承包范圍內全部工作的其他的費用。本工程的勞務結算款均為一次性包干,甲方不應再向乙方支付其他任何費用。
七、勞務工程其他費用的確定
1、單項工程勞務原則上不再另行計算時工,若因設計變更或其它非本人班組原因造成的需另行計算時工的情況,必須按甲方的計時工管理辦法及簽證程序,由甲方現(xiàn)場代表簽字認可,并注明工時和單價。同時,因工程設計變更,在承包合同施工范圍內的變更工程累計增減勞務量(按定額計算)在3000元以內不予計算,超過3000元的部分按實際變量(以定額計算)進行結算。若乙方未經甲方認可,超出設計圖紙范圍變更設計或者技術以及因乙方其他原因造成返工生產的工程量甲方均不予計量,同時,因上述情況產生的一切損失均由乙方承擔。
2、保證金的返回:主體封頂后30日內,甲方保證金總額的100%給乙方(不計利息)。
3、工程進度款的結算方式:乙方每月25日向甲方提交本月實際完成工程量的報表,甲方收到進度報表后10個工作日內審核完畢,審核完畢后5個總工作日內按工程進度款的80%支付乙方月進度款。
八、勞務工程結算款的支付:
(1)乙方在結算勞務工曾款時,必須嚴格按照甲方費財務制度及付款規(guī)定。程序辦理。
(2)甲方根據(jù)乙方每月實際完成的工程進行驗收,并在驗收合格后的80%在5日內有乙方相機甲方開具經雙方認可的結賬申請單,并在結賬申請帳聯(lián)上由乙方親自簽簽署自己的姓名,再有該項目施工員根據(jù)結賬申請單開具的工單、結賬單。開票員根據(jù)相關人員簽字認可的結賬申請單、工單和結賬單在開具的內部結算憑證。若乙方未按時結賬申請單或從結賬申請單開具之日起90日未到甲方完善上述結算憑證的審批及掛賬手續(xù),則視為乙方放棄收取相應工程款的權利,由此產生的后果由乙方自行承擔。
(3)乙方要求甲方支付工程款時,必須同時具備甲方相關責任人簽字認可且未涂改的結算憑證,即:工程驗收單、結賬申請單、工單、結賬單、工程款結算明細表和內部結算付款憑證等。
(4)乙方明確地知道。甲方任何工作人員(包括但不限于施工管理人員、項目經理、處長、庫管員等)任何時候以甲方相關項目部名義向乙方出具的欠據(jù)、收據(jù)、承諾及其他任何經濟法律文書等,必須經甲方分管、主管領導審核確認后,并在5日內到甲方加蓋公章方為有效,否則無效,由此產生一切后果由乙方自行承擔,甲方不承擔任何法律責任。
5、勞務工程尾款:主體工程竣工驗收合格及本合同約定的勞務承包工程全部完工并經驗收合格交付業(yè)主后,甲方一個月內將按合同總價的。
九、安全施工
乙方進場時必須配合甲方全體現(xiàn)場工作人員進行安全教育,同時與每個工作人員簽訂安全責任書,保證安全文明施工達到市級文明工地標準。乙方必須采取相應的安全防范措施,確保自身及工作人員的財產及人身安全。乙方及工作人員在工程施工過程中的一切傷、殘、病、死等事故,單次事故藥費10000元以下均由乙方自行負責和承擔費用,甲方不付任何因為安全施工所引起的連帶責任事故和其他任何法律責任,單次事故藥費在10000以上的,超出部分按70%甲方負責,乙方負責30%。(除保險賠付外按以上計算)
十、甲方責任
1、提供必要的施工圖紙,做好技術交底,按本合同約定按計劃和時間為乙方提供施工必須的各類材料,按時提供大型機具。
2、提供施工用水、用電接口(水電費由甲方承擔)
3、派出技術人員和現(xiàn)場管理人員對乙方進行技術指導和現(xiàn)場工程質量監(jiān)督管理,進行安全宣傳教育和安全檢查。
十一、乙方責任
1、按施工圖紙及施工規(guī)范和甲方及建設方的要求是施工,確保質量達標。未經甲方及監(jiān)理、建設單位同意,不得進行設計圖變更、技術變更。執(zhí)行甲方通知的設計圖變更、技術變更。
2、指定工程進度計劃、按甲方定的施工計劃實施,確保工程如期完工。
3、乙方必須堅守工地,負責班組的全面事務。每天進行班前教育和技術交底,并做好記錄,同時必須隨時有一位施工員在現(xiàn)場檢查指揮工作。
4、對工程施工要用的材料要提前一周提出計劃。按規(guī)定合理使用各類材料、設備,不得浪費材料。
5、必須服從甲方管理人員統(tǒng)一指揮和安排,必須接受建設單位、監(jiān)理單位的現(xiàn)場監(jiān)督檢查,不得無故拒絕。否則,每發(fā)生一次上述情況。乙方就向甲方承擔500元違約金。
6、乙方與其他單項承包人必須有效地協(xié)調配合,必須配合甲方做好進度計劃、技術交底,以及完成甲%補足支付給乙方(不計利息)。
方下達的各項計劃指標。
7、乙方不得將本勞務工程轉包或分包,對本單位勞務工程自負盈虧,不能因承擔工程虧損而找甲方無理取鬧,不得以任何理由方式要求甲方在合同約定以外增加費用。
8、乙方對甲方運到現(xiàn)場的各類材料、設備要協(xié)助看管,必須教育工作人員嚴禁偷盜或損毀工地上的任何材料、設備、負責保護好已完工程工作成果,不得損壞。
9、乙方必須保證組織工人按期按質完成工程,對于國家和地方行業(yè)主管部門要求持證上崗的工種,必須雇傭有相應資質證書的工人,否則,由乙方承擔相應的責任和經濟責任。乙方每月30日前向甲方報告其工作人員名單,如中途工作人員變更,在變更后立即報甲方。乙方必須按時足額支付工人工資、各種津貼、補助及相關福利費用,每月30日之前向甲方提供有其工人領款簽字的工資表(含各種津貼、補助及相關福利費用),否則甲方有權扣減勞務款直接支付工人工資(各種津貼、補助及相關福利費用),且甲方有權單方解除本合同,因此而造成的一切損失,均由乙方承擔。
十二、違約與違約責任
1、如因乙方原因未按節(jié)點工期完成各分段工程,超過1日以上的,每延誤一天乙方向甲方承擔壹千元整的違約金,并按延誤天累計計算,同時還應賠償甲方相應的停工損失。因乙方原因使相應后續(xù)班組工期延誤,則每天延期一天乙方應向甲方承擔伍佰元整的違約金,并按延誤天數(shù)累計計算。
2、工程質量按甲方管理制度進行評定,若驗收不合格者要求整改,整改后評定任不合格者,則按伍佰元/次承擔違約責任,并責令其必須整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二條第一款的規(guī)定承擔相應的違約責任。
3、若乙方向甲方管理人員或工作人員行賄,一經發(fā)現(xiàn)則視情節(jié)每次向甲方支付壹千元至五千元的違約金,斌累計計算,結算時從勞務款及履約及質量保證金中扣除。情節(jié)嚴重的移交公安機關追究刑事責任。
4、乙方承包單項勞務工程后不得將承包的工程轉包和分包。否則,甲方沒收其全部履約及質量保證金,有權單方解除合同,且按已完工程勞務款的50%作為雙反的總結算款,其余工程款作為乙方的違約金。
5、若乙方及其工作人員不服從甲方管理人員的統(tǒng)一指揮、調派、安排,或者其承包的工程質量三次檢查不合格,或因乙方自身原因造成其承包范圍內的工程停工,罷工或消極待工2天以上的(含2天),甲方就有權解除合同,乙方必須在收到甲方通知后24小時內撤出施工現(xiàn)場,逾期按1000元/天賠償甲方損失,對乙方已完成的合格工程量按合同計價后下浮50%付給乙方,剩余50%工程款作為乙方的違約金。
6、甲方不按合同約定的時間支付乙方工程進度款和工程決算款,超過15日以上,則甲方按欠款額的同期存款利息支付違約金。
7、若乙方及其工作人員采用爬塔吊、圍攻甲方或建設方辦公室、阻斷交通等過激行為要挾甲方。且相關行為未被媒體曝光,則乙方應向甲方承擔5萬元違約金。并賠償因此給乙方造成的損失(包括但不限于因此向建設業(yè)主或者發(fā)包人承擔的違約責任):若相關行為為媒體曝光,則乙方應向甲方支付10萬元違約金,并賠償因此給甲方造成的損失(包括的不限于甲方因此向建設業(yè)主或甲方的發(fā)包人承擔的違約責任),同時將依法追究乙方及相關責任者的的經濟和法律責任,情節(jié)嚴重的直接追究刑事責任。
8、乙方及其工作人員與其他單項承包人為有效協(xié)調配合,每發(fā)生一次打架斗毆,則乙方應向甲方承擔500—1000元的違約金,造成其班組的工作人員盜竊、損壞甲方材料、設備、乙方應向甲方承擔1000——5000元的違約金,情節(jié)嚴重的移交公安機關處理。
9、合同經甲乙雙方簽字后,任何乙方不得違約。如有乙方違反本合同其他約定的,應以合同總價的5%作為違約金支付給另一方。
10、甲乙雙方自愿同意并接受本合同的違約條款并甲方可以直接按其條款執(zhí)行。乙方應承擔的違約金甲方可以在履約及質量保證金和工程進度款。工程尾款中直接扣除。
十三、其他約定
1、按國家稅法規(guī)定屬納稅原則,甲方支付給乙方的款項必須在項目所在地稅務機關納稅,并由甲方每次支付款項時直接代扣。乙方在異地納稅均無效,甲方任有權在每次支付款項時直接代扣稅金。本合同采用的幣種為人民幣。
2、乙方不將本工程所需材料。設備提前用書面形式通知甲方做好準備或因未做好計劃通知等,所帶來的損失、同工將由乙方自行承擔責任,因此影響了其他工種進行正常施工,也由乙方負責賠償。在施工過程中,甲方有權根據(jù)工程施工進度要求另行分包本合同約定范圍內的任何工作內容,并直接向實際承接勞務工作的單位和個人辦理結算付款事宜,且乙方無條件同意甲方從其勞務工程款項里扣除實際產生的相應費用。
3、本協(xié)議約定的違約金、賠償款,乙方同意甲方有權直接從工程進度款、工程尾款、履約及質保金中直接扣除,且由擔保人承擔連帶賠償責任。
4、乙方承諾:具有從事承包勞務合同的資質,如有乙方不具備相關資質、手續(xù)而導致本合同無效、乙方自愿承擔一切法律責任。乙方已認真閱讀并理解本合同全部條款的法律含義、在自愿的基礎上簽訂本合同。
5、擔保人自愿為乙方的全面履行本合同提供擔保,若乙方不履行本合同約定的義務(包括但不限于乙方應承擔的的違約責任、賠償責任和保修義務),則由擔保人對此承擔連帶責任。
6、本合同一式四分,經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方各執(zhí)二份。本合同附件與本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付勞務工程并經甲方驗收合格且甲方支付了全部勞務款后,本合同立即終止。
甲方(蓋章)____________
乙方(簽字)____________
乙方身份證號碼:____________
委托代理人:____________
家庭住址:____________
聯(lián)系電話:____________
乙方擔保人(簽字):____________
合同簽訂時間:____________
合同簽訂地點:____________
承攬勞務合同范文篇5
甲方:______________
乙方:______________
為保證雙方合法權益,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)調一致,訂立本合同。
一、施工內容:
1、工程名稱:
2、工程內容:
二、承包方式:
1、平方米包干:包括設備、工具、人工 _________元/㎡大寫:
2、所需工具由乙方自備。
3、甲方供材,每天送貨,剩余材料拉回。
4、管理內容:
(1)遵守公司的各項規(guī)章制度,服從領導、聽從指揮。
(2)無論任何班組如有工人偷到工地材料,罰款及后果由承包人承擔。
(3)承包隊所承包工程實行全過程管理,即從進入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。
(4)每完成一工作面后及時清理施工現(xiàn)場,并注意成品保護,及成品損壞由乙方按價賠償。
三、合同工期:
______年______月______日開工至______年______月______日竣工。
四、質量標準:甲方驗收
1、嚴格按設計要求施工,必須滿足規(guī)范規(guī)定。
2、對工程質量超出允許偏差,甲方將對乙方嚴格處罰。
3、造成嚴重后果的,發(fā)生的一切經濟損失由乙方負責。
五、安全標準:安全無事故施工
1、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程,不違章作業(yè)。班組長應做好班前安全交底。認真學習安全,做到“三不傷害”,杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工,發(fā)生傷亡事故除追究乙方責任外,并按有關規(guī)定罰款,造成經濟損失及嚴重后果,乙方自負。
2、嚴格執(zhí)行公司安全生產有關各項條例。
六、材料管理:
基乙方用料不合理,材料丟失、浪費造成的經濟損失由乙方承擔,甲方按原價從乙方承包費中扣除。
七、現(xiàn)場管理:
施工現(xiàn)場要有專人負責管理,施工前同甲方一起檢查,樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設施是否完好,如原有缺損現(xiàn)象及時告知甲方,以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞,照價賠償。施工現(xiàn)場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費用,從乙方承包費中扣取。
八、付款方式:
單位工程刮完膩子、打磨后刷完底漆,經甲方驗收合格后付單位工程總額的60%,兩邊外墻漆完工后,付至工程總額的80%,余款全部工程竣工后兩個月付清。
九、違約責任:
1、對中途停工造成的一切損失由乙方承擔,己發(fā)生的人工等費用甲方概不負責。
2、對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失,由造成者(乙方)負責,乙方擅自停工,造成間接損失均按實際計算費用,全部由乙方負責。
3、乙方未按合同工期完成者,每延誤一天扣罰承包費2%。
4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應順延。
十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。
十一、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字后生效。合同終止條件:
1、乙方按甲方要求完成各項指標,甲方付清承包費后合同自然終止。
2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工,本合同隨之終止。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________