建筑工程施工合同總結(jié)
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_____________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_____________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:_____________________
(二)工程地點(diǎn):_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護(hù)及整改
三、合同工期
_______天
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為:______________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
7.1本工程計(jì)算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(_______,《_______省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第_______號(hào)),《_______省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取,材料價(jià)格按照施工同期《_______建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià),信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)),一次停水、停電_______小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的_______%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的_______%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的_______%,自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________乙方:______________________
代表人:___________________代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同總結(jié)篇2
甲方:公司名稱 (發(fā)包方)
乙方: 項(xiàng)目部,負(fù)責(zé)人: 負(fù)責(zé)人身份證: (承包方)
根據(jù)甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》所規(guī)定之內(nèi)容,甲乙雙方就乙方的內(nèi)部承包考核事宜,經(jīng)充分協(xié)商后自愿達(dá)成合同內(nèi)容如下:
一、 工程概況:
建設(shè)單位 工程名稱 建筑面積 工期 質(zhì)量等級(jí)要求 合同價(jià)款(大寫) 安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌金 三材供應(yīng)情況
二、 承包范圍及方式:
承包范圍: 承包方式:項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人自負(fù)盈虧、內(nèi)部承包考核制。
三、 結(jié)算方式:
1、 乙方應(yīng)上繳甲方的管理費(fèi)(包括代收代交)按本工程總造價(jià)的 %計(jì)算。 若工程無重大質(zhì)量安全事故,做到文明施工按期交房,則按 %上交甲方管理費(fèi)。其他按細(xì)則執(zhí)行。
2、 市勞保統(tǒng)籌基金按工程決算中實(shí)收實(shí)繳計(jì)算。
3、 水電配合費(fèi):臨設(shè)(辦公、宿舍)水電由公司水電安裝部負(fù)責(zé)安裝,土建不再收取配合費(fèi),安裝生活用水電自理。
4、 工程結(jié)款:建設(shè)單位進(jìn)度款到賬后,扣去乙方應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)金,根據(jù)乙方提供的合法票據(jù),經(jīng)甲方財(cái)務(wù)部核實(shí)后撥給乙方使用。
四、 違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決:
1、 任一方違約的應(yīng)按合同價(jià)款的 %對(duì)非違約方承擔(dān)違約責(zé)任;造成非違約方損失的還應(yīng)對(duì)其實(shí)際損失進(jìn)行賠償。
2、 因履行本合同書而發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方一致同意由甲方公司所在地法院管轄審理。
五、 本合同書經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即生效,至本工程項(xiàng)目應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)全部清結(jié)時(shí)自行終止。本合同書附件系本合同不可分割之組成,與本合同書具有同等效力。
六、 本合同一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份。
甲方(蓋章) 乙方(簽字):
代表(簽字): 身份證:
簽訂日期: 簽訂日期:
建筑工程施工合同總結(jié)篇3
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查,保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù),如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損,乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng),保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同總結(jié)篇4
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點(diǎn)及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計(jì)圖紙按圖施工,甲方按圖驗(yàn)收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護(hù)一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實(shí)結(jié)算;養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對(duì)綠化工程的要求進(jìn)行驗(yàn)收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè),要求平整度高,整體性強(qiáng),自然泛水,鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價(jià):工程總造價(jià)為人民幣_(tái)________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設(shè)過半后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
3.第三次付款,在工程驗(yàn)收后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護(hù)期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同總結(jié)篇5
發(fā)包方(以下稱甲方):___________承包方(以下稱乙方):___________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
身份證號(hào)碼:___________________身份證號(hào)碼:___________________
為了保證工程施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達(dá)到甲乙雙方互惠互利的目的,經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),明確雙方在施工過程中的權(quán)利與義務(wù),現(xiàn)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱:_________________________
2、工程地點(diǎn):_________________________
3、工程內(nèi)容:_________________________
4、工程面積:_________________________
5、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_________________
第二條工程項(xiàng)目期限
1、合同工期總共歷時(shí)____________天(日歷天);
開工日期:____________年____________月____________日;
竣工日期:____________年____________月____________日。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期可相應(yīng)順延:
(1)在施工中如因停電、停水____________小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電____________天以上(每次連續(xù)____________小時(shí)以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
(2)因臺(tái)風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的,不得請(qǐng)求順延工期。
第三條工程承包內(nèi)容
1、工程承包形式:_________________________
2、工程承包范圍:_________________________
第四條工程項(xiàng)目結(jié)算及付款方式
1、合同生效后____________日內(nèi),甲方付____________萬(wàn)元(大寫)(¥____________元)工程預(yù)付款。
2、甲方按核實(shí)的工程進(jìn)度,于收到工程月報(bào)____________日內(nèi)支付工程進(jìn)度款。
3、工程進(jìn)度款支付達(dá)工程總造價(jià)的____________%時(shí),不再按進(jìn)度付工程款,而在辦完交工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)支付____________%的款,留____________%的質(zhì)保金,保修期滿后支付結(jié)乙方。
4、若甲方拖欠工程款時(shí),應(yīng)按本工程經(jīng)辦的銀行當(dāng)時(shí)貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進(jìn)度時(shí),其造成乙方停、窩工損失應(yīng)由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
6、在驗(yàn)收過程中,如有不合格項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在雙方驗(yàn)收時(shí)商定的時(shí)間內(nèi),由施工單位修好。否則,超過一天按保留價(jià)款萬(wàn)分之三罰款。
7、撥付工程款時(shí)乙方應(yīng)到有關(guān)部門開“建筑安裝專用發(fā)票”,甲方憑蓋有乙方印章的發(fā)票撥付工程款。
8、甲方應(yīng)將工程款撥至乙方指定帳戶內(nèi),不得直接撥至施工隊(duì)或班組,否則,所造成的一切質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由甲方負(fù)責(zé)。
第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到達(dá)到設(shè)計(jì)施工圖紙要求及甲方規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求以及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、甲乙雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別達(dá)到設(shè)計(jì)施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求,竣工驗(yàn)收備案合格。
第六條工程驗(yàn)收
乙方工程施工完成,已具備了竣工驗(yàn)收條件,必須提前10天按國(guó)家有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位和開發(fā)商提供完整的竣工圖紙,相關(guān)資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等,竣工驗(yàn)收由甲方有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,分項(xiàng)工程由乙方負(fù)責(zé)。
第七條安全施工
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1、乙方無故逾期開工或逾期完工的,每逾期一天應(yīng)按工程總造價(jià)的____________%支付違約金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天應(yīng)按合同應(yīng)付工程款的____________%支付違約金。
3、乙方采購(gòu)工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患,影響甲方正常使用的,除應(yīng)一次性支付工程總額____________%的違約金,并及時(shí)采取措施返工更改外,每影響正常使用一天,還應(yīng)按工程總造價(jià)的____________%支付違約金。
第九條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方的權(quán)利與義務(wù)
(1)解決材料物資的堆放和臨時(shí)設(shè)施場(chǎng)地。
(2)在乙方不違反合同條例的情況下,保證按照合同約定方式按時(shí)支付工程款。
2、乙方的權(quán)利與義務(wù)
(1)在施工期間嚴(yán)格遵守甲方的一切規(guī)章制度,保護(hù)甲方設(shè)施,乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動(dòng)、閑逛,服從甲方進(jìn)出門管理。
(2)承擔(dān)本工程施工中的一切安全事故責(zé)任。
(3)按合同工期組織施工,以確保工程按期完成。
(4)把好質(zhì)量關(guān),確保工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織工程驗(yàn)收工作。
(5)組織落實(shí)施工管理人員和材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。
(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害影響,不能按原計(jì)劃正常施工,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方通報(bào),由此而發(fā)生的費(fèi)用增減或損失,雙方協(xié)商解決。
(7)安全文明施工。
第十條爭(zhēng)議解決
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
2、本協(xié)議于____________年____________月____________日在____________簽署。
3、本協(xié)議一經(jīng)簽字,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守,如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協(xié)議一式____________份,雙方各執(zhí)____________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):___________________
代表人:______________________代表人:_______________________
_________年________月________日_________年________月________日